国产美女在线观看,亚洲成人自拍一区,黄肉动漫在线观看,中文字幕亚洲精品无码百度网盘

停工費用索賠明細

在線問法 時間: 2023.12.01
154
《中華人民共和國民法典》第八百零三條 【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失,《中華人民共和國民法典》第八百零一條 【施工人對建設工程質(zhì)量承擔的民事責任】因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建,發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程工期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。
工地停工可以索賠哪些費用

項目工程停工的停工費用索賠明細 ,施工單位可以與建設單位協(xié)商工程款支付問題停工費用索賠明細 ,如果協(xié)商不成的,可以向法院起訴,追索工程款。因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內(nèi),無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程工期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。施工索賠費用主要有以下方面:

第一,人工費,指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由于非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用,包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。

第二,材料費,包括實際用量超過計劃用量而增加的材料費、由于客觀原因材料價格大幅度上漲的部分。

拓展資料:因其他工程仍然進行,可能不予計算工地管理費。第六,利息,包括拖期付款利息、由于工程變更的工程延誤增加投資的利息、索賠款的利息、錯誤扣款的利息。

法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》

第七百九十五條??施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、相互協(xié)作等條款。

工程停工索賠有涉及到哪些

工程停工索賠有涉及到以下五個方面停工費用索賠明細 ,分別為:(1)人工誤工費;(2)機械臺班費;(3)剩余材料費;(4)措施管理費;(5)臨時設施租賃費。根據(jù)停工費用索賠明細 我國相關法律規(guī)定,隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失??辈?、設計的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期,造成發(fā)包人損失的,勘察人、設計人應當繼續(xù)完善勘察、設計,減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。

法律依據(jù)

《中華人民共和國民法典》第七百九十八條 【隱蔽工程】隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。

《中華人民共和國民法典》第八百條 【勘察人、設計人對勘察、設計的責任】勘察、設計的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期,造成發(fā)包人損失的,勘察人、設計人應當繼續(xù)完善勘察、設計,減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。

《中華人民共和國民法典》第八百零一條 【施工人對建設工程質(zhì)量承擔的民事責任】因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。

《中華人民共和國民法典》第八百零三條 【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。

工地停工誤工費賠償標準

工地停工造成的誤工費的標準是按照勞動合同規(guī)定的標準支付勞動者工資停工費用索賠明細 ,如果已經(jīng)超過了一個月停工費用索賠明細 ,但是勞動者依然提供了正常的勞動,此時支付給勞動者的誤工費標準就是不能夠低于當?shù)氐淖畹凸べY標準,如果停工以后,勞動者也沒有提供勞動,可以停發(fā)誤工費。

誤工費的賠償標準為,誤工費根據(jù)受害人的誤工時間和收入狀況確定。受害人有固定收入的,誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的,按照其最近三年的平均收入計算。

《工資支付暫行規(guī)定》第十二條非因勞動者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)的,用人單位應按勞動合同規(guī)定的標準支付勞動者工資。超過一個工資支付周期的,若勞動者提供了正常勞動,則支付給勞動者的勞動報酬不得低于當?shù)氐淖畹凸べY標準;若勞動者沒有提供正常勞動,應按國家有關規(guī)定辦理。

工程停工后如何索賠?

1.

停工索賠停工費用索賠明細 ,應該參照你們那里停工費用索賠明細 的建設工程造價依據(jù)進行賠償,但必須有監(jiān)理簽過停工費用索賠明細 的停工,

2.

因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工,給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的,發(fā)包人應賠償承包人損失(即費用索賠),順延延誤的工期(即工期索賠)停工費用索賠明細 :費用索賠內(nèi)容視不同的停工情況而定,一般可以包括期

人工費;設備費;材料費;保函手續(xù)費;貸款利息;保險費;利潤;管理費幾個方面人工費:包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。設備費:可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續(xù)費:工程延期時,保函手續(xù)費相應增加。

3.

停工索賠要看是誰的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索賠的,是業(yè)主原因造成的可以索賠,主要是人員、設備、場地租用等成本費本,但不能包含利潤,以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監(jiān)理工程師確認,要保留好相關的資料和圖片供相關部門調(diào)查,停工索賠必須在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)提出,一般不得超過28天,否則無效。

這個是工程造價里索賠的知識:

1、首先,甲方是否有明確的文件,是否寫明從什么時候起停工。

2、如果停工時間較長的話,你的施工技術人員是得不到工資賠償?shù)?,停工費用索賠明細 他們應該退場。

3、應建設單位要求留守的保安、管理人員可以計工資。

4、可以自行的設備如汽車等,得不到停滯補償,因為你可以移到別的工地。

5、塔吊、腳手架可按租賃費用計補償。

中途退場索賠費用明細

【法律分析】

先協(xié)商停工費用索賠明細 ,協(xié)商不成去法院起訴。施工合同停工費用索賠明細 ,補充合同和現(xiàn)場簽證中如對停工日期停工費用索賠明細 ,看護費用,周轉(zhuǎn)材料和機械停滯已有約定時,應按照約定的原則作為計算補償?shù)囊罁?jù)。事前沒有約定補償原則的,雙方可另協(xié)商處理。工期應否予以順延是建設工程施工合同糾紛中常見爭議,也是司法實踐中的難點。承包人因工程欠款提起訴訟,發(fā)包人往往以工期延誤提起反訴要求承包人承擔相應工期延誤責任,如逾期竣工違約金等。發(fā)包人主張的逾期竣工違約金金額有時接近或者超過承包人主張的工程款,高額逾期竣工違約金會導致承包人承建工程出現(xiàn)虧損。當然對建設單位來說,如果工程不能按期投入使用,會嚴重影響后期的生產(chǎn)經(jīng)營或者房產(chǎn)銷售等,業(yè)主也會向開發(fā)商主張逾期交房違約金,發(fā)包人的損失切實存在。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國建設工程合同司法解釋》 第十條 當事人約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

【版權聲明】部分文章和信息來源于互聯(lián)網(wǎng)、律師投稿,刊載此文是出于傳遞更多信息和學習之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明于本網(wǎng)聯(lián)系,我們將予以及時更正或刪除。
交通事故理賠糾紛如何談和解?第376期《和解大講堂》講座,法醫(yī)現(xiàn)場精準預估傷殘,傳授8大和解規(guī)律,教你準備談判和解的有利籌碼!讓你帶著問題來,帶著和解方案回!

北京交通事故律師-許瑞林

11-19 09:19

50歲阿姨在乘坐公交車時因司機急剎車致摔傷,與公交公司談賠償一年多都沒有結(jié)果,元甲律師通過訴訟獲得滿意判決,幫助傷者拿到賠償款合計68.8萬元!

北京交通事故律師-許瑞林

02-19 10:20

由法院調(diào)解,傷者對賠償款金額非常滿意,超出當事人心理預期!北京延慶交通事故,傷者無責,司機只有交強險,在元甲律師的爭取下,法院出具調(diào)解書,由保險公司和司機共同支付賠償款46.8萬元。

北京交通事故律師-許瑞林

12-04 16:56

張女士,全身多處骨折,目前只能臥床,十分痛苦,責任認定卻為主責,臨近年關委托元甲幫忙爭責,年后第二個工作日就改責成功,這就是元甲速度????

北京交通事故律師-許瑞林

02-12 16:55

電網(wǎng)停電可以索賠費用嗎

一般建筑施工合同中雙方均有約定的義務和責任的,電網(wǎng)停電可以索賠費用嗎你先查清楚合同中的專用條款和通用條款是不是寫進去了這些內(nèi)容,如果寫進去了,就可以按合同約定的辦理相關手續(xù)了,甲方也得按合同規(guī)定認賬的,場外停電索賠工期還是費用場外 ...
230熱度
13歲孩子在交通事故中不幸身亡,承擔同等責任,全家人陷入悲痛之中,元甲律師伸出援手常常幫助、總是安慰,不僅通過訴訟幫助家屬拿到賠償款合計86萬余元,更以溫暖的手,撫平家屬心中的傷痕。

北京交通事故律師-許瑞林

11-07 16:21

工程索賠費用明細表

工程索賠的費用一般是多少工程索賠費用:1、法定工程索賠費用明細表的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致工程索賠費用明細表的人員窩工費和工資上漲費,(4)法定人工費增長以及非承包人責任工程延期導致的人員窩工費和工資上漲費等,【法律依 ...
543熱度
李先生,肇事方,對方死亡,我方全責,事故責任下來以后如晴天霹靂,一場事故毀了兩個家庭,李先生經(jīng)朋友介紹說北京元甲律所是處理交通事故最專業(yè)的律所,來所溝通后直接委托,把全部希望寄托在我們身上,我們多次勘察現(xiàn)場,查找監(jiān)控,尋找突破案件 ...

北京交通事故律師-許瑞林

11-09 10:54

交通事故索賠明細

1、交通事故賠償一般包括以下項目:受害人受傷未致殘交通事故索賠明細的交通事故索賠明細,醫(yī)療費、誤工費、護理費、交通費、住宿費、住院伙食補助費、必要的營養(yǎng)費等,6、營養(yǎng)費是指受害人為輔助治療或使身體盡快康復而購買日常飲食以外的營養(yǎng)品所 ...
602熱度
交通事故傷者承擔同等責任,快速與保險公司達成和解,不僅拿到現(xiàn)階段的滿意賠償,還爭取到二次手術費,一次性解決理賠糾紛,無后顧之憂!

北京交通事故律師-許瑞林

01-17 17:52

常州停工留薪明細標準

依據(jù)《工傷保險條例》第三十三條 職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的常州停工留薪明細標準,在停工留薪期內(nèi),原工資福利待遇不變,由所在單位按月支付,《工傷保險條例》第三十三條職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病 ...
103熱度
當事人為公司開車運輸貨物途中發(fā)生交通事故,導致車內(nèi)乘客受傷,公司拒不承擔賠償責任,難道要自己承擔近30萬元的賠償款嗎?我們起訴至法院,提供了大量證據(jù),法院判決公司承擔賠償責任!

北京交通事故律師-許瑞林

09-28 15:55

被車撞了索賠費用哪里開

人被車撞后理賠的步驟誰交錢2 一、被車撞被車撞了索賠費用哪里開了怎么理賠 項目有哪些 1、一般來說發(fā)生交通事故后,損害賠償?shù)捻椖恐饕ǎ横t(yī)療費、誤工費、住院伙食補助費、護理費、殘疾賠償金、殘疾用具費、喪葬費、死亡賠償金、被扶養(yǎng)人生 ...
652熱度
【交通事故糾紛判如所請,獲得當事人良好口碑】2022年7月,河北石家莊交通事故,傷者無責,法院判如所請,護理費、誤工費等高標準賠償,獲得11.4萬元賠償款!依法維權、扶危濟困,您的安心生活,我們來守護!

北京交通事故律師-許瑞林

04-08 10:01

一個多月達成和解,幫助當事人拿到滿意賠償款!北京門頭溝交通事故,傷者無責,元甲律師助力快速和解,和解金額15萬余元,辦案效率和獲賠金額超出當事人預期,獲得錦旗與口碑!

北京交通事故律師-許瑞林

10-28 15:12

南通市十級傷殘賠償費用明細

2、如果職工主動提出離職請求或者勞動合同期間終的,由用人單位一次性賠償傷殘就業(yè)補助金,標準為15個月的工資南通市十級傷殘賠償費用明細,法律依據(jù):《中華人民共和國社會保險法》第三十八條 因工傷發(fā)生的下列費用,按照國家規(guī)定從工傷保險基金中支 ...
186熱度
螞蟻協(xié)查中心調(diào)證,律師持調(diào)查令即可

北京交通事故律師-趙金保

09-11 11:18

拆遷物品賠償明細費用明細表

四、三類無證房照樣也能賠1、農(nóng)民家中從祖上流傳下來的房屋,從20世紀50年代到60年帶這段時間流傳下來的房屋,這些農(nóng)村房屋有特殊的歷史背景,即便是沒有任何證件也算是合法的,可以獲得補償,2022拆遷補償價格表沒有中央的英明領導拆遷物品賠償明細 ...
348熱度
事故猛如虎 信任貴似金 一紙全托付 定當不負君

北京交通事故律師-趙金保

02-12 09:23

學生在校摔傷醫(yī)療費用明細

學生在校骨折產(chǎn)生的費用包括必要的醫(yī)療費、住院費、藥品費等以及康復過程中產(chǎn)生的費用、營養(yǎng)費等,此外還有因為骨折需要使用輪椅、拐杖等輔助器具的費用,具體標準可參照如下,說完學生在校骨折賠償標準,接下來我們聊一下如何積極教育避免孩子受傷, ...
965熱度
北京延慶區(qū)事故,重型貨車掛到電線導致人員死亡,對方司機與工作單位拒絕賠償。家屬在無助之下找到元甲律所,歷經(jīng)一審二審,幫助受害者家人獲得賠償款合計125萬元,判決金額獲得委托人的認可與口碑。

北京交通事故律師-趙金保

10-28 14:41

孩子受傷要對方索賠哪些費用

拓展資料:1,【法律依據(jù)】 《民法典》第一千一百七十九條,侵害他人造成人身損害的,應當賠償醫(yī)療費、護理費、交通費、營養(yǎng)費、住院伙食補助費等為治療和康復支出的合理費用,以及因誤工減少的收入,造成殘疾的,還應當賠償輔助器具費和殘疾賠償金 ...
568熱度
北京延慶交通事故,傷者評上十級傷殘,庭審中元甲律師據(jù)理力爭,在傷者承擔同等責任的情況下,法院判決保險公司以及司機賠償近24萬元,賠償金額大大超出傷者的心理預期!

北京交通事故律師-趙金保

10-08 14:20

車禍折舊索賠明細

《最高院道路交通事故司法解釋》第十五條,因道路交通事故造成下列財產(chǎn)損失,當事人請求侵權人賠償?shù)?,人民法院應予支持:一、維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用車禍折舊索賠明細,所以,如果發(fā)生重大事故導致車輛受損 ...
5熱度
盧女士,事故責任證明書,腰椎壓縮骨折,保守治療,出事之后不知所措,責任和評殘成為案件主要難點,手足無措中遇到元甲,經(jīng)過我們的努力,不僅爭取到傷殘,同時也爭取到按對方全責來賠償,又是一大勝利??????感謝盧女士送來的錦旗??????

北京交通事故律師-趙金保

11-08 12:03

停工費用索賠明細

《中華人民共和國民法典》第八百零三條 【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失,《中華人民共和國 ...
154熱度